Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

Договор на обслуживание и ремонт оргтехники

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

23 и ч. 24 ст.

  1. переменной (изменяемой в зависимости от условий).

Именно в переменную часть вносится информация об условиях и содержании конкретной закупки.

По состоянию на 2019 год утверждены типовые формы контрактов по 44-ФЗ на поставку, услуги, работы по темам:

  1. медицинские стенты и катеторы.
  2. обслуживание автотранспортных средств;
  3. переработка отходов атомных подводных лодок и иных судов;
  4. образовательные услуги для госслужащих;
  5. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы с использованием результатов интеллектуальной деятельности;
  6. продукция радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники;
  7. выставочная и ярмарочная деятельность;
  8. медицинские изделия и сопутствующие услуги;

Договор на техническое обслуживание оргтехники

Заказчик обязуется:3.2.1. Соблюдать условия и правила эксплуатации оборудования, изложенные в «Руководстве пользователя».3.2.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ к оборудованию специалистам, прибывшим по его вызову; условия работы, соответствующие требованиям санитарии, техники безопасности и охраны труда.3.2.3.

Достоверно информировать Исполнителя о всех неисправностях, возникших в процессе эксплуатации оборудования.3.2.4. Подписать двусторонний акт взаимных претензий при нарушении правил эксплуатации оборудования.3.3.

Типовой договор на оказание услуг по ремонту оргтехники

, которые могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего договора. Сторона не известившая или несвоевременно известившая об изменении своих реквизитов несет риск возможных последствий связанных с ненадлежащим исполнением данного обязательства.

5.3. Все возникающие в процессе исполнения настоящего договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия – в Арбитражном суде Самарской области.

5.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика, Исполнителя. 6. Реквизиты и подписи Сторон Заказчик Исполнитель Индивидуальный предприниматель г.

Договор на ремонт оргтехники образец

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № от « » 20 г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.Предмет Договора 1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется с использованием собственных запасных частей и материалов выполнить работы по ремонту компьютерной и оргтехники, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Договор на оказание услуг по обслуживанию систем автоматизации и компьютерной техники

Конструктор документов>Договоры>Договор возмездного оказания услуг>Договоры технического обслуживания> Чтобы офисная техника работала бесперебойно, следует заключить договор на компьютерное обслуживание по типовому образцу.

В качестве исполнителя можно выбрать как частного мастера, так и специалистов сервисного центра.

Перечень работ по ТО компьютеров и систем автоматизации и станет предметом соглашения. Также в договор на обслуживание компьютерной техники следует включить такие пункты:

  • продолжительность сотрудничества и периодичность осмотра и профилактики оборудования;
  • список обязанностей заказчика и исполнителя;
  • ответственность каждой стороны сделки на нарушение условий;
  • особенности сдачи-приемки работ (этапы, перечень необходимых документов, форма отчета, порядок представления письменных возражений);
  • стоимость услуг (общая сумма и уточнение, какие расходы покрывает заказчик отдельно);
  • ответственность сторон за пренебрежение условиями сделки (неустойка за срыв сроков и низкое качество работы);
  • право сторон на досрочное расторжение договоренности;
  • приоритетные способы урегулирования конфликтов;
  • порядок действий при обстоятельствах непреодолимой силы.

Если вы используете скачанный из интернета договор на обслуживание компьютерной техники (образец 2019 года), не забудьте добавить в него индивидуальные условия.

документа напрямую будет зависеть от того, каким парком техники обладает заказчик и какие меры требуются для поддержания конкретного оборудования в рабочем состоянии. Договор на обслуживание компьютерной техники: перечень услуг В рамках такого соглашения исполнитель, как правило, обязуется:

  • обеспечить своевременное ТО локальной сети и всего офисного оборудования;
  • устанавливать на компьютеры ПО, обновлять операционные системы;
  • монтировать, подключать и настраивать технику;
  • организовывать хранение и защиту информации;
  • администрирование рабочих станций;
  • консультирование и обучение сотрудников предприятия.

В образце договора на обслуживание компьютерной техники обычно указывается, что стоимость деталей, израсходованных исполнителем в ходе профилактических и ремонтных работ, не входит в общую сумму сделки. Все затраты на расходные материалы компенсирует заказчик.

Приложения к договору на техническое обслуживание компьютерной техники При заключении соглашения о сотрудничестве с сервисным центром или мастером могут понадобиться такие документы:

  • акт сдачи-приема услуг;
  • отчет исполнителя о проделанной работе;
  • отчет о расходах;
  • перечень обслуживаемого оборудования.

Готовый к подписанию договор на техническое обслуживание компьютерной техники вы можете скачать на этой странице. Внесите в шаблон индивидуальные данные и пользуйтесь юридически грамотным документом.

Разовый договор на оказание работ по ремонту принтера

Договор на ремонт оргтехники предусматривает следующий перечень услуг:

  • Ее текущий ремонт, замена, а также капитальный ремонт компьютеров;
  • Функциональный контроль за работой техники;
  • Установка и замена компьютера или всего технического комплекса организации;
  • Иные виду услуг.
  • Внедрение и ведение различных системных программ, для функционирования которых, необходимо воздействие специалиста;

Что же касается содержания данного соглашения, то в нем, прежде всего, четко указываются стороны и их подробные реквизиты, а также счета перечисления оплаты по итогам работы.

Как уже отмечалось, подробно составляется перечень необходимых услуг, требуемых от специалиста, а также точная сумма вознаграждения.

Гарантия Исполнителя не распространяется на дефекты, возникшие вследствие естественного износа, а также на ущерб, возникший вследствие неправильного или небрежного хранения, неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки, применения Оргтехники не по назначению, недостаточного и/или неправильного монтажа, а также на неисправности, возникшие из-за несоблюдения технических инструкций изготовителя, касающихся порядка и условий использования соответствующего вида Оргтехники.

Договор на обслуживание компьютерной техники

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники
г. ____________ “___”________ ___ г. _________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.)”Исполнитель”, в лице ____________________________________________________, (должность, Ф.И.О.

)действующ___ на основании ________________________________________________, (Устава, положения, доверенности или паспорта)с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники с периодичностью, предусмотренной настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги.

1.2. Вызов специалиста Исполнителя осуществляется путем направления Заказчиком заявки, в которой должна быть указана следующая информация: задание Заказчика, желаемые сроки оказания услуг.

Заявка должна быть направлена по факсу N _________, электронной почте _____________ или телефону N _________.

Исполнитель обязан направить Заказчику подтверждение о получении заявки в течение _______ с момента ее получения и направить своего специалиста для выполнения заявки не позднее _______ с момента получения заявки.

1.3. Сроки выполнения заявки зависят от содержания услуг, запрошенных Заказчиком, но не могут превышать _______ с момента прибытия специалиста Исполнителя на место оказания услуг.

1.4. Местом оказания услуг по настоящему Договору признается: _____________ (указать адрес).

2. СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать следующие услуги:

2.1.1 Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров (далее – ПК).

2.1.2. Программное обеспечение по требованиям Заказчика.

2.1.3. Обучение персонала Заказчика работе на ПК.

2.1.4. Устное консультирование по вопросам приобретения и эксплуатации оргтехники.

2.1.5. Устное консультирование персонала Заказчика по работе в “1С” программах.

2.1.6. Настройка бухгалтерских программ по требованию Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в порядке: _________________ в срок: _____________.

3.2. Стоимость работы одного специалиста Исполнителя составляет _____ рублей за один час работы, но не более _______ рублей за 1 (один) месяц. Оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту (Приложение N _____), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Исполнитель обязан ежемесячно в срок ________ направлять Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг (образец акта приведен в Приложении N _____ к настоящему Договору), подписанных Исполнителем.

В акте должно быть указано количество задействованных специалистов, а также количество часов работы каждого специалиста.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг по причине некачественного оказания услуг Стороны согласовывают перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

5.2. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив другую Сторону не позднее чем за ________ до предполагаемой даты расторжения .

5.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

5.3.1. Прейскурант Исполнителя (Приложение N __).

5.3.2. Образец акта оказанных услуг (Приложение N __).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по “___”_____ ___ г.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель: ____________/________________ ______________/_________________ М.П. М.П.

——————————–

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

Объем работ определен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.Стороны при исполнении обязательств по Договору руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

1.3.Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне.

2.Обязанности и права Сторон

2.1.Исполнитель:

2.1.1. Исполнитель обязан своими средствами и силами производить ремонт компьютерной и оргтехники на основании заявок, поступивших от Заказчика, где указывается перечень, время и место проведения ремонтных работ.

В связи с круглосуточным режимом эксплуатации компьютерной и оргтехники, временем проведения работ является период с 20:00 до 7:00, так как этот период является наименее загруженным. Местом проведения ремонтных работ являются объекты, находящиеся по адресам: Самарская область, г.

Тольятти, МБУЗ городского округа Тольятти Городская станция скрой медицинской помощи, административное здание (ул. ),подстанция скорой медицинской помощи Центрального района (ул. А),2 подстанция скорой медицинской помощи Центрального района(г. Тольятти, ул.

Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего Договора.

6.10. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

6.11. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях.

6.12.

Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

6.13. Результаты услуг имеют существенные или неустранимые недостатки.

6.14.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все приложения к настоящему договору подписываются аналогично настоящему договору и являются неотъемлемыми его частями.

7.2. Стороны не имеют права передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.

7.3.

Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Настоящий договор вступает в силу на следующий день после поступления средств на расчетный счет Исполнителя и действует в течение месяцев.

8.2.
Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на следующий срок.

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники utilizaciya com

Важно

Договор на оказание услуг по ремонту компьютерной техники образец

Исполнитель обязан ежемесячно в срок направлять Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг (образец акта приведен в Приложении N к настоящему Договору), подписанных Исполнителем.

В акте должно быть указано количество задействованных специалистов, а также количество часов работы каждого специалиста. 3.4.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг по причине некачественного оказания услуг Стороны согласовывают перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

5.2.

Договор оказания услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники

В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.4.4.

Стороны не имеют права передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам. 7.3. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами. 8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 8.1.

Настоящий договор вступает в силу на следующий день после поступления средств на расчетный счет Исполнителя и действует в течение месяцев. 8.2. Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на следующий срок.

9.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.

Источник: http://advokatdokin.ru/dogovor-na-remont-orgtehniki-obrazets/

Договор по ремонту оргтехники образец

По желанию сторон может указываться и срок работы, но обычно этого не происходит.

Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, уведомив другую сторону не менее, чем за дней до его расторжения; в этом случае взаиморасчеты сторон производятся исходя из фактического времени оказания Исполнителем услуг по договору и общей суммы договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.

Все споры и разногласия, возникающие в период действия договора, урегулируются путем переговоров ответственными представителями сторон. При не достижении согласия, спор решается в Арбитражном суде . Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

6.

ФОРС-МАЖОР

6.1.

Исполнитель имеет право: 2.4 В случае несвоевременной оплаты счета, пересмотреть стоимость необходимых работ, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике и выставить новый счет.

договора по типам

Типовой договор на абонентское обслуживание компьютеров Частное унитарное предприятие «Эра Эйч Пи Си», здесь и далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Денисенко Павла Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , здесь и далее именуемый «Заказчик», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: В первую очередь в договоре указываются данные Заказчика и Исполнителя. Специалист, согласно условиям договора, должен выполнить техническое обслуживание оргтехники, находящейся в собственности Заказчика.

Договор технического обслуживания оргтехники

Важно

Стоимость оказываемых Исполнителем в течение срока действия настоящего договора услуг определяется ценами, отраженными в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Эксплуатировать технические средства в соответствии с требованиями и инструкциями фирмы – изготовителя.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.
Исполнитель обязуется:

3.1.1. Обеспечить прибытие специалиста к Заказчику до часов рабочего дня, следующего после поступления заявки (не считая выходных и праздничных дней).

3.1.2. Осуществить, при выявлении необходимости и с согласия Заказчика, замену запасных частей или заправку оборудования расходными материалами, предварительный заказ требуемых запасных частей и расходных материалов.

3.1.3.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ.

Договор ремонт оргтехники образец

Ответственность Сторон 6.1.Ответственным исполнителем по настоящему Договору за прием работ : со стороны Заказчика – Ф. И.О. тел: со стороны Исполнителя – Ф. И.О. тел: 6.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае необходимости, по факту освидетельствования, ремонт и устранение имеющихся неисправностей Исполнителем до заключения договора, за счет Заказчика или им самим.

2.1.3. Ежемесячные (или ежеквартальные) регламентные работы, проводимые Исполнителем в соответствии с технической документацией на оборудование, за исключением работ, выполняемых оператором и изложенных в «Руководстве пользователя».

2.1.4. Проверку надежности функционирования всех блоков и оборудования в целом: чистку, смазку, регулировку и работу по замене деталей, если такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.

2.1.5.
Консультации Заказчика по вопросам эксплуатации, обслуживания, приобретения запасных частей, расходных материалов и бумаги.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ у Заказчика при наличии заключенного договора; стационарной сети электропитания надлежащей мощности и типоразмера; при наличии доступа ко всем элементам конструкции оборудования.

2.3. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по техническому обслуживанию оргтехники по Договору оформляется двусторонним актом, также в акт сдачи/приёмки вписываются работы по установке запасных частей.

Источник: http://helpmsk24.ru/dogovor-na-remont-i-obsluzhivanie-kompyuternoj-i-orgtehniki

Договор ремонта компьютера

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

По возможности Исполнитель ремонтирует отдельные элементы оборудования в помещении Заказчика или пересылает их в сервисный центр фирмы-продавца для ремонта или замены с последующим возвратом. 1.6. Для проведения работ Исполнитель может привлекать сторонние организации. При этом все расчеты со сторонними организациями Исполнитель осуществляет самостоятельно.

1.9. В абонентское обслуживание не входят и оплачиваются на основе дополнительных соглашений следующие разовые услуги:

Договор на обслуживание компьютерной техники: образец составления

Клиент определяет время и сроки проведения работ, а исполнитель ведет учет выполненного труда.

В журналах записывается наименование техники, дата проведения обслуживания и ФИО сотрудника.

При помощи таких журналов можно выявить несвоевременное или некачественное исполнение должностных обязанностей сотрудником.Важно знать.

Сторонами сделки являются исполнитель и заказчик.

Любые новые положения, которые появляются при соглашении исполнителем и заказчиком должны быть записаны, подтверждены сторонами и прикрепляются к основному договору в виде соглашений.

Договор № u0004 u0005 на техническое обслуживание компьютерной техники

Все работы и консультации проводятся в рабочие дни с 9 до 18 часов.

1.4. В случае необходимости Исполнитель ремонтирует компьютерную технику или ее отдельные элементы в своем сервисном центре в г.

Н.Новгороде, либо пересылает их в сервисный центр фирмы-изготовителя. 1.5. Прием компьютерной техники на обслуживание производится после проведения ревизии Исполнителем с занесением результатов ревизии в Приложение 1. При необходимости составляется Акт ревизии.

2.2.

Договор на обслуживание и ремонт компьютерной техники

1 настоящего договора, составляет ____ USD в рублях по курсу ЦБ +2%.

5.2.Заказчик имеет право на ____ экстренных вызовов в месяц.

Исполнитель обязуется осуществлять экстренный выезд в течении 3-4 часов. 5.3.Все последующие экстренные вызовы оплачиваются отдельно из расчета ____ USD по курсу ЦБ + 2%. 6.1.Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.

6.2.Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.3.Все споры, возникающие по настоящему договору и из него вытекающие, стороны будут разрешать путем переговоров.

Договор подряда на компьютерные услуги образец

договор подряда на организацию локальной компьютерной сети

  • Договор на оказание компьютерных услуг
  • Договор оказания услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2.1.

    Сервисное техническое обслуживание компьютерной техники осуществляется Подрядчиком своими силами.

    2.2. Подрядчик приступает к ремонту неисправного компьютерного оборудования после получения заявки Заказчика (подп.

    1.2.3 настоящего Внимание

    Договора).

    После осмотра неисправного оборудования Подрядчик составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей.

  • А так же комплекс услуг, связанный с возможностью расширения ее функционального применения.

    2.3. Ремонт техники – меры, направленные на устранение неисправностей, вышедшей из строя Техники Заказчика. 2.4. Техническое обслуживание Техники производится Исполнителем на территории Заказчика или Исполнителя. Ремонт Техники Исполнитель осуществляет на своей территории.

    3. Цена, условия оплаты, выдача 3.1. Цена на предоставленные услуги определяется по результату диагностики неисправного изделия.

    3.2. Цена должна быть согласована до начала предоставления услуги.

    3.3. Оплата за предоставленные услуги осуществляется на основании Акта выполненных работ.

    3.4. Оплата за комплектующие, израсходованные в процессе технического обслуживания и/или ремонта, осуществляется на условиях купли-продажи на основании счета-фактуры, выставленной Исполнителем Заказчику. 3.5. В случае невыполнения условий оплаты Исполнитель вправе приостановить предоставление услуг.

    Договор на разовое обслуживание

    Договор на разовое техническое обслуживание и ремонт оргтехники или компьютерной техники — это соглашение между заказчиком и исполнителем об услугах, которые предполагается оказывать Заказчику в период действия договора — ремонт, обслуживание, поставка.

    Форма простого договора на ремонт и обслуживание оргтехники «по факту» — по сути является страховкой для Заказчика, т.к.

    гарантирует ему своевременную реакцию на заявку в случае необходимости выполнения ремонта оргтехники.

    Профилактические меры по обслуживанию своей техники — принтеров, МФУ, копировальных аппаратов, плоттеров, компьютеров и прочей техники, в таком случае Заказчик берет на себя.

    При заключении разового договора на обслуживание у сервисной организации исключается возможность предупреждать неисправности, ей остается только выполнять ремонт.

    Основанием для расчетов служат выставленные исполнителем счета и подписанные Заказчиком акты выполненных работ. Такой вид договора может быть заключен как на разовое обслуживание, так и на определенный срок (абонентский, обычно на 1 год).

    Договор по факту удобен в том случае, когда у заказчика нет необходимости в плановом посещении инженера для выполнения профилактических работ и полном осмотре парка техники.

    В отличие от на обслуживание, заключение договора на разовое обслуживание (по факту), не обязывает заказчика к регламентированным абонентским выплатам, а исполнителя — к посещениям по установленному графику.

    Заключив договор на разовое обслуживание, при возникновении неисправности, Заказчик, в штатном режиме через диспетчерскую службу подает заявку на выполнение ремонта.

    Согласно условиям договора, сервисный инженер нашей компании получив от менеджеров заявку, выезжает к Заказчику, предварительно уточнив у Заказчика детали заявки, согласовав время посещения, выяснив необходимость в замене деталей и поставке расходных материалов.

    По окончании работ, когда причина заявки удовлетворена (т.е. выполнен ремонт), инженер подписывает у Заказчика акт выполненных работ, который является неотъемлемой частью договора на обслуживание, и на основании которого выставляются необходимые документы для оплаты. Курьер привозит документы бесплатно.

    Оплата возможна как по наличному, так и по безналичному расчету.

    Договор на обслуживание компьютерной техники

    Вызов специалиста Исполнителя осуществляется путем направления Заказчиком заявки, в которой должна быть указана следующая информация: задание Заказчика, желаемые сроки оказания услуг. Заявка должна быть направлена по факсу N _________, электронной почте _____________ или телефону N _________.

    Исполнитель обязан направить Заказчику подтверждение о получении заявки в течение _______ с момента ее получения и направить своего специалиста для выполнения заявки не позднее _______ с момента получения заявки. 1.3. Сроки выполнения заявки зависят от содержания услуг, запрошенных Заказчиком, но не могут превышать _______ с момента прибытия специалиста Исполнителя на место оказания услуг.

    1.4. Местом оказания услуг по настоящему Договору признается: _____________ (указать адрес).

    Источник: http://advokatssr.ru/dogovor-remonta-kompjutera-12148/

    Договор на обслуживание оргтехники образец

    Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

    Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

    Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по техническому обслуживанию оргтехники Заказчика. 1.2. Перечень принимаемой на техническое обслуживание техники указан в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 2.

    ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 2.1. Техническое обслуживание в соответствии с настоящим договором включает: 2.1.1.

    Освидетельствование технического состояния техники специалистами Исполнителя при заключении настоящего договора; внесение её типа, заводского номера и количества в перечень (Приложение №1), с указанием места размещения. 2.1.2.

    Важно

    В случае отказа Заказчика от необходимых замен запасных частей и расходных материалов, Исполнитель не несет ответственности за качество работы оборудования. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1.

    Соблюдать условия и правила эксплуатации оборудования, изложенные в «Руководстве пользователя». 3.2.2.

    Обеспечивать беспрепятственный доступ к оборудованию специалистам, прибывшим по его вызову; условия работы, соответствующие требованиям санитарии, техники безопасности и охраны труда.

    3.2.3. Достоверно информировать Исполнителя о всех неисправностях, возникших в процессе эксплуатации оборудования. 3.2.4. Подписать двусторонний акт взаимных претензий при нарушении правил эксплуатации оборудования. 3.3. Техническое обслуживание и ремонт производятся по выбору Заказчика либо на площадях Заказчика, если позволяет место установки оборудования, либо в стационаре.
    3.4.

    400 bad request

    Форма, вид, содержание договора Данный договор, как и любой другой подобного рода, следует заключать в письменной форме. В договоре необходимо указать следующую информацию:

    1. наименования и реквизиты сторон;
    2. дату, место заключения договора;
    3. срок обслуживания;
    4. сумму, подлежащую уплате за оказанную услугу;
    5. ответственность заказчика и исполнителя;
    6. перечень услуг.

    Наиболее важные советы при заключении договора Необходимо наиболее подробно описать все процессы, которые будут связаны с деятельностью, передаваемой фирмой, и перечислить её задачи.

    Если сразу как можно полно обсудить все вопросы с исполнителем, то можно с уверенностью запланировать затраты на предоставляемую услугу, даже в случае увеличения бизнеса.

    Одна из самых больших ошибок – это размытые формулировки, нечёткое определение вида услуг.

    В случае оплаты позже указанного срока, Исполнитель оставляет за собой право корректировки цен. 4.3. Счет на оплату технического обслуживания, выписанный Исполнителем, является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.4.

    Общая стоимость технического обслуживания оборудования определяется как сумма стоимостей технического обслуживания каждой единицы техники, указанной в Приложении №1. 4.5.

    Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, уведомив другую сторону не менее, чем за дней до его расторжения; в этом случае взаиморасчеты сторон производятся исходя из фактического времени оказания Исполнителем услуг по договору и общей суммы договора. 5.

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 5.1.

    Работы, выполненные в рамках настоящего договора, оформляются актом сдачи-приемки работ с отражением показаний счетчика копий и подписываются уполномоченными представителями сторон. 3.5.

    При некачественном техническом обслуживании Заказчик составляет рекламационный лист и направляет его Исполнителю. 3.6. В случае систематических (более раз) нарушений Заказчиком правил эксплуатации оборудования, отраженных в акте взаимных претензий, действие договора приостанавливается до устранения этих нарушений.

    При этом срок договора не продлевается. 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 4.1. Стоимость годового технического обслуживания составляет рублей. 4.2. Заказчик оплачивает стоимость работ по договору, а также счета за поставленные расходные материалы и запасные части ежемесячно в течение банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.

    Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 6.2.

    Договор на обслуживание оргтехники образец скачать

    В случае оплаты позже указанного срока, Исполнитель оставляет за собой право корректировки цен. 4.3. Счет на оплату технического обслуживания, выписанный Исполнителем, является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.4.

    Общая стоимость технического обслуживания оборудования определяется как сумма стоимостей технического обслуживания каждой единицы техники, указанной в Приложении №1.

    4.5. Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, уведомив другую сторону не менее, чем за дней до его расторжения; в этом случае взаиморасчеты сторон производятся исходя из фактического времени оказания Исполнителем услуг по договору и общей суммы договора. 5.

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 5.1.

    Договор на обслуживание компьютеров и оргтехники образец

    Соблюдать все условия, отраженные в гарантийных обязательствах Исполнителя. 2.11 Своевременно извещать Исполнителя о всех отклонениях от нормального функционирования технических средств. 2.12 Предоставить представителю Исполнителя на своей территории необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору. 2.13 Не нарушать установленные Исполнителем пломбы.

    Заказчик имеет право: 2.12 При несоблюдении сроков выполнения работ потребовать от Исполнителя возврата оплаченной стоимости работ в полном объеме за вычетом услуг по транспортировке Технических средств. 2.13 Потребовать от Исполнителя возврата сданных в ремонт Технических средств, имеющих техническое состояние не хуже, чем на момент сдачи Технических средств в ремонт.

    Источник: https://dtpstory.ru/dogovor-na-obsluzhivanie-orgtehniki-obrazets/

    Округ закона
    Добавить комментарий